建设工程合同管理考试试题及答案

篇一：建设工程合同管理 _XX年考试真题 _XX年版 1、某施工企业在外地的分公司欲参加某工程的施工投 标，其投标书中投标人的名称应为（

A: 该施工企业 B: 该外地的分公司 C: 项目经理部 D: 项目经理 答案:A

解析: 参见教材 P4 法人资格

2、关于合同鉴定的说法，正确的是（ A: 经过鉴定的合同，在诉讼中不需要进行质证 B: 法律规定强制实施合同鉴定 C: 合同鉴定的效力不限于我国国内 D: 合同鉴定由工商行政管理机关作出 答案:D

解析: 参见教材 P20 合同公证于鉴证的区别

3、某通用设备采购合同中约定，采购方付款后，供

货方交货。合同订立后，采购方以有确切证据证明供货方经 营状况严重恶化为由，暂停支付设备货款。采购方暂停支付 设备货款的行为行使的是（

A: 同时履行抗辩权

）。

）。

）。

B: 后履行抗辩权 C: 不安抗辩权 D: 先诉抗辩权 答案:C

解析: 参见教材 P39 实行先履行抗辩权的情形之（ 经营状况严重恶化。

4、下列解决建设工程合同纠纷的方式中，具有强制

执行法律效力的是（

A: 和解 B: 民间调解 C: 行政调解 D: 诉讼 答案:D

解析: 参见教材 P47 倒数第 1 行

5、某施工企业拥有一处办公楼， 评估价为 5000 万元。

该施工企业从 A银行贷款 3000 万元，从 B银行贷款 XX万元， 并与 B银行办理了抵押登记。后该施工企业无力还款，经诉 讼后拍卖办公楼，取得售楼款

3000 万元用于清偿 A、B银行

）。

）。

1）

债务。 A、B银行债权的分配数额应为（

A:A 银行 1000 万元， B银行 XX万元 B:A 银行 1800 万元， B银行 1200 万元 C:A，B 银行各项工作 1500 万元

D:A 银行 XX万元， B银行 1000 万元 答案:A

解析: 参见教材 P11 抵押物登记的先于未登记的受偿 6、在施工招投标中，银行为投标人出具的投标保函

属于（ ）。

A: 留置担保 B: 保证担保 C: 抵押担保 D: 质押担保 答案:B

解析: 参见教材 P12 施工投标保证 7、要约与要约邀请的共同特征是（ A: 内容具体明确 B: 具备合同的一般条款 C: 明示订立合同的意思表示 D: 对行为人具有约束力 答案:C

解析: 参见教材 P27 要约和要约邀请的概念

8、关于合同订立过程中要约撤回和撤销特点的说法，

正确的是（

）。

）。

A: 行使权利的时间要求相同 B: 行使权利的条件要求相同

C: 通知到达对方的时间要求相同 D: 行为生效的条件不同 答案:D

解析: 参见教材 P27 要约的撤回和撤销

9、某监理合同约定了通过仲裁解决争议的条款。若

该监理合同无效，则关于合同解决方式的说法，正确的是 （ ）。

A: 合同无效，因而约定仲裁解决争议的条款也无效 B: 合同无效，约定仲裁解决争议的条款仍有效 C: 诉讼解决合同争议

D: 合同无效后，应通过按先仲裁，后诉讼的程序解决争 议

答案:B

解析: 仲裁协议存在，合同的无效，不影响仲裁协 议的效力。

10、某工程项目在施工阶段投保了建筑工程一切险，

保险人承担保险责任的开始时间是（

A: 中标通知书发出日 B: 施工合同协议书签字日 C: 保险合同签字日 D: 工程材料运抵施工现场日 答案:D

）。

解析: 参见教材 P15 保险期限

11、关于施工合同当事人名称变更对施工合同效力产

生影响的说法，正确的是（ 的公章方可继续有效

B: 合同需要重新登记备案后继续有效 C: 合同需要双方重新签字盖章后继续有效 D: 合同的效力不受影响 答案:D

解析: 参见教材 P36 倒数第 4 行

12、某施工企业与材料供应商订立的钢材供应合同，执 行的是指导价、价格为

4000 元/ 吨，合同约定 XX 年 3

XX年 4 月 10 日才提货，而 ）。 A: 合同应加盖变更后名称

月 1 日提货，但施工企业愈期至 此时指导价已调整为 的钢材款应按（

4500 元/ 吨。该施工企业给供应商

）。 A:4500 元/ 吨计算并追加违约金

B:4000 元/ 吨计算并追加违约金 C:4500 元/ 吨计算 D:4000 元/ 吨计算 答案:C

解析: 参见教材 P38 第 10~13 行

13、关于合同转让的说法，正确的是（ A: 债权人转让权利，不需经债务人同意 B: 债权人转让权利，不需通知债务人

）。

C: 债务人转移义务，不需经债权人同意 D: 债务人转移义务，新债务人不承担从债务 答案:A

解析: 参见教材 P41 第 18 行

14、因不可抗力致使不能实现合同目的，合同当事人

一方发出通知提出解除合同，则该合同解除日应为（

A: 不可抗力发生日 B: 发出通知日 C: 通知到达对方日 D: 对方同意日

篇二：建设工程合同管理选择题及答案 监理工程师试题建设工程合同管理（三）

一、单项选择题 ( 每题的备选答案中，只有一个最符

合题意 )

1. 《招标投标法》规定，可不进行招标的项目是（ A. 救灾工程项目 B. 外国贷款项目 C. 国家融资项目 D. 大型基础设施项目 答案 A

2. 招标人如果不具备自行办理招标能力的，可以（ A. 请求上级主管部门进行

）。 ）。 ）。

B. 临时组建机构进行招标 C. 委托招标代理机构进行 D. 聘请专家顾问指导进行 答案 C

3. 招标人选择招标代理机构时， （ ）不是必须满足的条 件。

A. 招标代理机构必须是法人 B. 有从事招标代理业务的营业场所 C. 有能够编制招标文件的能力

D. 有作为评标委员会成员人选的技术、经济“专家库” 答案 A

4. 下列有关招标代理机构的说法错误的是（ A. 招标代理机构与行政机关无隶属关系 B. 招标代理机构应在委托范围内办理招标事宜 C. 上级主管部门可以指定招标代理机构

D. 招标代理机构必须取得建设行政主管部门的资质认 定 答案 C

5. 对已完成施工图设计的小型工程，进行施工招标时， 可采用（ ）合同。

A. 单价 B. 总价 C. 成本加酬金

）。

D. 综合单价 答案 B

6. 招标人向建设行政主管部门办理（ ）手续认可后才

可进行招标工作。

A. 立项批准 B. 征地许可 C. 安全许可 D. 申请招标 答案 D

7. 当投标人对现场考察后向招标人提出问题质疑，而招标人书面回答的问题和招标文件中规定的不一致时， 为准。

A. 现场考察时招标人口头解释 B. 招标文件规定 C. 书面函件 D. 仲裁机构裁定 答案 C

8. 采用综合评分法评标时，以（ ）为最优。

A. 报价最低标书 B. 报价最高标书 C. 报价接近标底标书 D. 得分最高的投标书

应以（）

答案 D

9. 作为评审标书优劣的方法中，评标价法是以（ 准。

A. 投标价 B. 标底价 C. 评标价 D. 中标价 答案 C

10. 定标的主要依据是（ A. 评标报告 B. 投标文件 C. 招标文件 D. 投标价格 答案 A

11. 通常将勘察任务包括在（ A. 设计招标 B. 监理招标 C. 施工招标 D. 前期准备 答案 A

12. 关于设计招标下列说法错误的是（

）。

）范围内。 ）。

）为

A. 设计招标的特点是投标人将招标人对项目的设想变

成可实施方案的竞争

B. 一般工程项目的设计可分为三个阶段：初步设计、技 术设计和施工图设计阶段

C. 设计招标应采用设计方案竞选的方式

D. 设计招标文件对投标人所提出的要求不必很详细 答案 B

13. 设计招标应采用（ ）方式进行招标。 A. 公开 B. 邀请 C. 询价 D. 方案竞选 答案 D

14. 设计招标开标时，应由（ A. 招标人 B. 投标人 C. 总监理工程师 D. 工程师 答案 B

15. 监理招标的宗旨是对监理单位（ A. 能力 B. 人员 C. 设备

）的选择。

）说明设计方案构思。

D. 报价 答案 A

16. 监理招标宜采用的招标方式为（ A. 公开招标 B. 邀请招标 C. 议标

D. 监理规划或大纲竞选 答案 B

17. 根据被监理合同的难易程度，将采购通用建筑材料 购销合同的监理工作并入（

A. 物资采购监理 B. 勘察设计监理 C. 施工监理 D. 专门的监理单位

篇三：建设工程合同管理试题及答案 建设工程合同管理

考核题

）范围之内。

）。

1203 批次前老平台学生，该门课程不用现场笔试考试 （上预约考试时间为虚设） ，请预约该门课程考试的学生将 答案手写 A4 答题纸上，于规定时间内交到学习中心，哈站 交到班主任处。未预约的学生提交的内容作废处理，预约后 不按规定时间提交按旷考处理。

（答题纸附在第二页，所有答案必须写在答题纸上，标

清题号）

一、单选题 ( 共 30 题，每题 2 分，共 60 分。每题的备 选项中，只有 1 个最符合题意 )

1. 一个买卖合同执行的是定价， XX年 2 月 1 日订立 合同时价格为每千克 100 元，合同规定 XX年 4 月 1 日交货， 违约金为每千克 10 元，交货后 10 日内付款， 但卖方直至 XX 年 4 月 1 日交货，而定价于

XX年 5 月 1 日调整为每千

克 120 元，买方直至 XX年 6 月 1 日才付款，买方应当按照 每千克 ( D) 元向卖方付款。

A. C. 120D. 130

2. 对于合同当事人而言，所在国爆发罢工是一种 A. 合法行为 B. 违法行为 C. 自然事件 D. 社会事件

3. 合同法律关系 (A ) ，是参加合同法律关系，享有相应 权利、承担相应义务的当事人。

A. 主体 B. 客体 C. 内容 D. 事实

4. 工程建设中甲施工企业的乙项目经理在行使职权时 产生的法律后果应当由 (B) 承担。

A. 乙项目经理 B. 甲施工企业 C. 建设单位 D. 具体施工人员

(D) 。

5. 能够引起合同法律关系、产生、变更和消灭的客观现 象是(B) 。

A. 法律关系主体 B. 法律事实 C. 法律关系客体 D. 法律关系内容

6. 在施工合同中， ( D ) 是承包人的义务。 A. 提供施工场地 B. 办理土地征用

C. 在保修期内负责照管工程现场 D. 工程施工期内对施工现场的照管负责 7. 承包人在索赔意向通知提交后的 索赔报告。

A. 14 B. 28 C. 7

8. 设备安装完毕进行试车检验的结果表明，由于工程设 计原因未能满足验收要求。承包人依据工程师的指示按照修 改后的设计将设备拆除、修正施工并重新安装。按照合同责 任应( C ) 。

A. 追加合同价款但工期不予顺延 B. 由承包人承担费用和工期的损失 C. 追加合同价款并相应顺延合同工期 D. 工期相应顺延但不补偿承包人的费用

9. 发包人按照合同约定采购的门窗，现场交货前未通知

(B) 天内递交正式的

承包人派代表共同进行现场交货清点，单方与供货人检验接 收后，口头指示承包人的仓库保管员负责保管。施工使用时 发现部分门窗损坏，则应由 (A) 。

A. 发包人承担损失责任 B. 保管员负责赔偿损失 C. 承包人负责赔偿损失 D. 发包人和承包人各承担损失的

50%

(B) 。

10. 关于隐蔽工程与重新检验的说法不正确的是

A. 工程师未能按规定时间提出延期要求，又未按时参加 验收，承包人可自行组织验收，该检验视应视为工程师在场 情况下进行的验收

B. 工程师没有参加验收，当其对某部分的工程质量有怀 疑，不能要求承包人对已经隐蔽的工程进行重新检验

C. 无论工程师是否参加了验收，当其对某部分的工程质 量有怀疑，均可要求承包人对已经隐蔽的工程进行重新检验

D. 重新检验表明质量不合格，承包人承担由此发生的费 用和工期损失

11. 在工程建设的过程中， (C) 是最为常用的一种担保方 式。

A. 抵押 B. 留置 C. 保证 D. 定金

12. 工程具备竣工验收条件，承包人应当向发包人申请

工程竣工验收，递交竣工验收报告并提供完整的竣工资料。 实行监理的工程，工程竣工报告还必须经

A. 总监理工程师 B. 监理工程师 C. 发包人代表 D. 质量监督机构负责人

13. 工程师的检查检验原则上不应影响施工正常进行。 如果实际影响了施工的正常进行，检查检验合格时，影响正 常施工的追加合同价款和工期处理为

(A) 。

(A) 签署意见。

A. 追加合同价款和工期损失全部由业主承担 B. 追加合同价款和工期损失全部由承包商承担 C. 追加合同价款由承包商承担，工期给予顺延 D. 工期不予顺延，但追加合同价款由业主给予补偿 14. 由于承包商的原因使监理单位增加了监理服务时间， 此项工作应属于 (B) 。

A. 正常工作 B. 附加工作 C. 额外工作 D. 意外工作

15. 下列关于合同生效的时间说法不正确的是 A. 一般说来，依法成立的合同，自成立时生效 B. 书面合同自当事人双方签字或者盖章时生效 C. 附解除条件的合同，自条件成就时生效 D. 附生效条件的合同，自条件成就时生效 16. FIDIC

施工合同条件规定，用从 ( B ) 之日止的持

(C) 。

续时间为缺陷通知期，承包商负有修复质量缺陷的义务。

A. 开工日起至颁发接收证书

B. 开工令要求的开工日起至颁发接收证书中指明的竣 工

C. 颁发接收证书日起至颁发履约证书 D. 接收证书中指明的竣工日起至颁发履约证书

17. 在施工合同中，项目经理是 (B) 授权的，派驻施工场 地的承包人的总负责人。

A. 发包人单位法定代表人 B. 承包人单位法定代表人 C. 总监理工程师 D. 发包人代表

18. 承包商对工程师变更工程的估价不满意，将此争议 提交争端裁决委员会。争端裁决委员会作出处理决定后，承 包商对结果仍不满意。 按照施工合同条件的规定， 承包商 (C) 。

A. 必须接受裁决委员会的决定 做决定

C. 可以提交仲裁机构做决定 做决定

19. 设计合同履行过程中， (A) 属于设计人的责任。 A. 确定设计参数的取值 B. 组织对设计成果的鉴定 C. 办理设计成果的报批手续

D. 为现场的设计人员提供必要的工作条件

20. 无效的建设工程勘察合同， 当事人应当请求向 ( D )

D. 可以再次提交工程师 B. 可以将争议提交业主

撤销。

A. 建设行政主管部门 B. 质量监督机构 C. 监理单位 D. 仲裁委员会

21. 在工程施工中由于 (B) 原因导致的工期延误，承包方 应当承担违约责任。

A. 不可抗力 B. 承包方的设备损坏 C. 设计变更 D. 工程量变化 22. 在合同权利义务终止的原因中， 见的原因。

A. 债务清偿 B. 合同解除 C. 免除债务 D. 债务抵消

23. 施工合同范本规定，图纸会审和设计交底应由 织。

A. 发包人 B. 承包人 C. 监理人 D. 设计人

24. 监理合同中未明确规定委托人为监理机构提供工作 车辆，开展监理业务时监理单位使用自备车辆，则在监理服 务期间的车辆使用费用应由 (A) 。

A. 监理单位承担 B. 承包商承担 C. 委托人补偿，属于附加监理费用 于额外监理费用

25. 双方恶意串通，损害国家或者第三人利益的合同，

D. 委托人补偿，属

(D) 组

(A) 是最主要和最常

应当采取 ( C ) 的措施。

A. 将财产返还给对方 B. 赔偿损失 C. 继续履行 D. 追缴财产

26. 下列关于建设工程施工合同的工期说法不正确的是 （ D ）。

A. 在合同协议书内应明确注明开工日期 B. 在合同协议书内应明确注明竣工日期

C. 在合同协议书内还应明确注明合同工期总日历天数 D. 招标选择承包人的，工期总日历天数也就是招标文件 要求的天数

27. 不属于委托监理合同监理人义务的内容是 A. 在委托的工程范围内负责合同的协调管理工作 B. 负责建设工程外部协调工作 C. 按合同约定派驻人员 D. 不得泄露申明的秘密

28. 承包商对工程师变更工程的估价不满意，将此争议 提交争端裁决委员会。争端裁决委员会作出处理决定后，承 包商对结果仍不满意。 按照施工合同条件的规定， 承包商 (C) 。

A. 必须接受裁决委员会的决定 主做决定

C. 可以提交仲裁机构做决定 决定

D. 可以再次提交工程师做

B. 可以将争议提交业

( B ) 。

29. 设计人完成了规定设计任务的 25% 时，发包人由于

建设资金的融资遇到问题而被迫停建工程项目。发包人向设 计人发出终止合同的通知后，其后果处理应为

A. 设计人没收发包人支付的定金

B. 设计人没收定金， 发包人再支付合同价 25% 的设计费 C. 发包人应支付合同价 50% 的设计费

D. 设计人没收定金， 发包人再支付合同价 50% 的设计费 30. 组成施工合同文件的以下几部分可以互为解释，互 为说明。当出现含糊不清或矛盾时，具有第一优先解释顺序 的文件是 ( C ) 。

A. 合同专用条款 B. 投标书 C. 协议书 D. 合同通用条款

二、多项选择题 ( 共 15 题，每题 2 分，共 30 分。每

题的备选项中，有 2 个或 2 个以上符合题意，至少有 项。)

1. 下列哪些合同，当事人一方有权请求人民或者仲 裁机构变更或者撤销 ( ABCD) 。

A. 因重大误解而订立的合同 B. 显失公平的合同

C. 以欺诈、胁迫等手段使对方在违背真实意思的情况下 订立的合同

D. 乘人之危使对方在违背真实意思的情况下订立的合

1 个错

(C) 。

同

E. 以合法形式掩盖非法目的的合同

2. 建设工程监理合同示范文本中规定属于额外监理工 作的情况包括 ( AE ) 。

A. 因承包商严重违约委托人与其终止合同后监理单位 完成的善后工作

B. 由于非监理单位原因导致的监理服务时间延长 C. 原应由委托人承担的义务双方协议改由监理单位承 担

D. 应委托人要求监理单位提出更改服务内容建议后增 加的工作内容

E. 不可抗力事件发生导致合同的履行被迫暂停，事件影 响消失后恢复监理服务前的准备工作

3. 为了保证设计工作的正常进行，发包人应提供的资料 和文件包括 ( BCDE ) 。

A. 设计方案 B. 规划许可文件 C. 工程勘察资料 D. 限额设计要求 E. 高于设计规范要求的标准

4. 在施工合同中， ( ABE ) 属于发包人应当完成的工作。 A. 使施工现场具备施工条件 B. 提供施工场地的工程地质资料 C. 提供工程进度计划

D. 向工程师提供在施工现场办公的设施 E. 开通施工场地与城乡公共道路的通道 5. 下列关于竣工验收说法正确的是

(ABE)。

A. 工程验收是合同履行中的一个重要工作阶段，工程未 经竣工验收或竣工验收未通过的，发包人不得使用

B. 发包人强行使用时，由此发生的质量问题及其他问题， 由发包人承担责任

C. 竣工验收是指整体工程的竣工验收

D. 对符合竣工验收要求的工程，发包人收到工程竣工报 告后 14 天内，组织勘察、设计、施工、监理、质量监督机 构和其他有关方面的专家组成验收组，制定验收方案

E. 发包人在验收后 14 天内给予认可或提出修改意见。 发包人收到承包人送交的竣工验收报告后

28 天内不组织验

收，或验收后 14 天内不提出修改意见，视为竣工验收报告 已被认可

6. 索赔按目的划分包括 (CE) 。 A. 综合索赔 B. 单项索赔 C. 工期索赔 D. 合同内索赔

篇四：建设工程合同管理 - 题库答案 _pdf 建设工程合同管理题库 目录

001

建 设 工 程 合 同 管 理 法 律 基

础 ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯

2 002

合

同

法

律

制

度⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯

003

建

设

工

程

招标管

理⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯

6 004

建

设

工

程

委

托

监

理 合

同⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯

8

005

建 设 工 程 勘 察 设计合 同 管

理⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯

10 006

建

设

工

程

施

工

合

同 管

理⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯

10

007

建 设 工 程 物资采购合 同 管

理⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯

13

008FIDIC

合 同 条 件 下 的 施 工 管

理⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯

13 009

建

设

工

程

施

工

索

赔 ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯

14

010综合

练

习 ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ ⋯ 15

011 山东省建设监理人员中级水平考试模拟试题（ 一第套）⋯ ⋯ ⋯ ⋯ 17

3

⋯012 山东省建设监理人员中级水平考试模拟试题（第二 套）⋯ ⋯ ⋯ ⋯ 21

013 山东省建设监理人员中级水平考试模拟试题（第三 套）⋯ ⋯ ⋯ ⋯ 25

014 山东省建设监理人员中级水平考试模拟试题（第四 套）⋯ ⋯ ⋯ ⋯ 29

001 建设工程合同管理法律基础 一、单项选 题择

1、能够作为保证人的是() 。

A. 法人的职能部门B. 公司 C. 学校 D. 幼儿园 C. 仅对接受定金的设计单位 D.仅对委托人 2 、定金作为 设计合同担保方式时，定金 的第三方 B. 对当事人双方

3、债务人将动产或权利移交给债权人进行担保的方式 为() 。

A. 保证 B. 抵押 C. 质押 D. 留置

4、企业法定代表人授权合同部经理对外签订合同属 ，于() 的法律行为。

A. 法定代理 B. 指定代理 C. 代表企业 D. 代表部门 5、为了调整债务人、担保人和债权人之间所发生的民 商事务关系的法律规范是() 。

A. 保险法 B. 抵押法 C. 定金法 D.担保法

() 有约束力。 A. 仅对提供担保

6、我国《担保法》规定，采用抵押担保时，其抵押物 应当是 () 。

A. 交付动产 B. 交付不动产 C.货币 D.只交付不动产的法 律文书

7、当事人以土地使用权抵押的，抵押合同自 生效。

A. 签订 B. 登记 C.履行 D. 主合同生效 8、下列财产可以抵押的是 () 。 A. 土地所有权

C. 抵押人所有的房屋 B. 抵押人依法承包但未经发包人 同意的荒山的土地使用权

D. 有争议的财产

() 事故造成的财产或人身

() 之日起

9、保险合同中的保险人对于 损失赔偿保险金。

A. 一切 B. 偶然 C. 合同约定 D. 自然

10、我国对工程保险尽管没有强制性的规定，但工程项 目参加保险的情况越来越多，双方保险义务的分担 一为() 。

A. 发包人为承、发包双方人员办理保险、支付保险费用 B. 承包人为承、发包双方人员办理保险、支付保险费用 C. 运至施工现场用于工程的材料和待安装设备，由发包 人办理保险、支付保险费用

D. 运至施工现场用于工程的材料和待安装设备，由承包

原则之

人办理保险、支付保险费用

11、公证机关进行公证的依据是 () ，这是自愿原则的体 现。

A. 公证协议 B. 当事人的申请 C. 行律规定 D. 法律 规定

12、经过鉴证的合同 () 。

A. 人民应当作为认定事实的依据 C. 该合同具有强制执行的效力

B. 该合同具有法律约束

力 D. 人民仍需进行质证，审查确定其效力

13、业主投保“建设工程一切险”时，他应在保险合同 上列明 () 为被保险人。

A. 业主和承包商 B. 监理工程师 C. 业主 D. 承包商 14、业主投保“建设工程一切险”后，工程项目建设过 程中的 () 。

A. 一切风险转移给保险公司 C. 部分风险转移给保险公司 D.全部风险仍由业主承担

15、合同一方当事人的法定代表人变更后，原法定代表 人签订的合同将 () 。

A. 仍然有效 B. 自行终止 C.合同无效 D.双方重新协商另 签合同

16、按照法律规定，不能成为建筑施工合同的担保人的

B. 全部风险转移给承包商

是() 。

A. 贸易公司 B. 建筑公司 C. 建设主管部门 D.银行 17、下列财产中， () 可作为抵押物进行抵押。

A. 学校、 医院等教育、 医疗设施 B. 抵押人依法承包的荒 山土地使用权

C. 抵押人依法被监管的财产 国有土地使用权

18、投保“建筑工程一切险”后，被保险人实际受到的 损害将由保险公司赔偿 () 。

A. 全部损失 B. 规定为除外责任内的损失

C. 在承保责任范围内的全部损失，但不超过本保险单明 细表中列明的累计赔偿限额

D. 规定为工程一切险和人身保险赔偿的损失

19、公证机关进行公证的依据是当事人的申请，这主要 体现() 原则。

A. 平等 B. 自愿 C. 公平 D. 诚实信用 二、多项选择题

1、指定代理只在没有 () 的情况下适用。

A. 委托代理人 B. 指定代理人 C.法定代表人 D. 法定代理 人 E. 被代理人

2、依法可以抵押的财产为 () 。 A. 抵押人所有的房屋

D. 抵押人依法有权处分的

D. 抵押人所有的机器 B. 抵押人所有的专利权 C.抵押人

所有的商标专用权 E. 抵押人依法有权处分的国有土地使用 权

3、投保建设工程一切险的工程项目可获得保险公司赔 偿的受损失原因有 () 。

A. 被保险人故意行为 使工程失灵 E. 设计错误

4、法律规范中所指的法律“事件”包括

() 。

B. 地震 C. 盗窃 D. 维修保养不善

A. 地震灾害 B. 社会 C. 甲方的违约行为 D. 乙方的 违约行为 E. 非甲乙方责任的火灾

5、保险公司对“建筑工程一切险”开始承担保险责任 的日期，应是 () 。

A. 业主提供场地日 002 合同法律制度 一、单项选择题

1、当事人向仲裁机构提出变更对自己合法权益有严重 侵害条款的请求后 () 。

A. 当事人在仲裁机构裁定前可拒绝履行该合同 机构可裁定变更该合同

C. 仲裁机构可裁定撤销该合同 该合同 B. 承包商提交履约保函日 保项目所用材料卸至工地日

D. 应移交判定变更 C. 投保工程开工日 D. 承

B. 仲裁

E.投保工程投保日

2、合同的变更是指合同依法成立后，在尚未履行或未 完全履行时，当事人双方依法经过协商对合同的 订或调整所达成的协议。

A. 形式 B. 内容 C. 主体 D. 客体

3、当事人行使不安抗辩权的法律效果是

() 。

() 进行修

A. 终止合同 B. 解除合同 C. 恢复履行合同 D. 中止履行 合同

4、当合同约定的违约金过分高于因违约行为造成的损 失时，违约方 () 。

A. 可拒绝赔偿 B. 不得提出异议 C. 可中止履行义务 D. 可要求仲裁机构予以适当减少

5、A公司通过资产重组被另一较大的

B 公司兼并后， 法

定代表人易人。 由于经营方针改变， B公司不愿履 行 A公司 法定代表人签订的供货合同的义务，此时合同应属于

A. 继续有效 B. 因 A 公司已不存在而无效

C. 合同需要经过 B 公司法定代表人补充签字后才有效 D. 需与 B公司协商变更部分合同条款的内容后才能继续 有效

6、按照市场行情约定价格的合同，合同履行时市场行 情发生波动，则 () 。

A. 价格上涨按原价格执行，价格下降按新价格执行 价格下降按原价格执行，价格上涨按新价格执行

B. () 。

C. 无论上涨还是下降均按新价格执行 下降均按原合同价格执行

D. 无论上涨还是

7、如果当事人在合同中没有约定通过仲裁解决争议， 则只能通过 () 作为解决争议的最终方式。

A. 调解 B. 和解 C. 诉讼 D. 仲裁

8、当合同履行过程中发现，对给付货币的地点，合同 中没有明确约定， 事后双方又未能达成补充协议， 同法》，应在 () 履行。

A. 支付货币一方所在地 币存放地 D. 货币使用地

9、合同当事人向中级人民申请撤销裁决所提供的 证据不包括 () 。

A. 无仲裁协议 B. 裁决所根据的证据无效 受贿行为 D. 裁决对当事人不利

10、债权人的 () 是指因债务人怠于行使其到期债权，对 债权人造成损害，债权人可以向人民请求以 义行使债务人的债权。

A. 撤销权 B. 代位权 C.先履行抗辩权 11、可撤销的合同在撤销前，属于

() 合同。

D. 虽未成立但已

自己的名 C. 裁决中有

B. 接受货币一方所在地

C. 货 根据《合

A. 无效 B. 有效 C. 既未成立也未生效 生效 D. 后履行抗辩权

12、在仲裁中，申请人经书面通知，无正当理由不到庭

或者未经仲裁庭许可中途退庭的，可以 () 。

A. 视为撤回仲裁申请 B. 视为无仲裁协议 C.缺席裁决 D. 移交人民判决

13、仲裁应当 () 进行。

A. 不开庭 B. 开庭但不公开 C. 公开开庭 D. 书面审理， 当事人不出庭

14、双方恶意串通，损害国家或者第三人利益的合同， 应当采取 () 的措施。

A. 将财产返还给对方 B. 赔偿损失 C. 继续履行 D. 追缴 财产

15、合同生效应当具备的条件不包括

() 。

B.

A. 当事人具有相应的民事权利能力和民事行为能力 意思表示真实

C. 不违反法律或者社会公共利益 同形式

D. 必须采用一定的合

16、合同生效后， 当事人发现合同对质量的约定不明确， 首先应当采用 () 确定价款。

A. 补充协议 B. 合同有关条款 C.交易习惯 D. 按照通常标 准

17、某建设工程施工合同，在施工任务完成后，由于发 包人拖欠工程款而发生纠纷，但双方一直没有签订 同，此时应当 () 。

书面合

A. 认定合同有效 B.认定合同无效 C.认定合同成立 D.认 定合同不成立

18、某设备制造工程合同中按市场价格对合同价格作出 了约定，在履行合同时，发现某部分工程价款约定 则应() 。

A. 按照履行合同时， 工程所在地的市场价格结算 履行合同时，国家造价管理部门发布的价格支付

C. 按照订立合同时，发包人所在地的市场价格支付 按照订立合同时，工程所在地的市场价格结算

19、某公司与他人订立合同后，分为 公司未告知他人的情况下，他人有权

A. 解除合同 二、多项选择题

1、合同在履行中既可能是按照市场行情约定价格，也 可能执行定价或指导价。下列说法正确的

有() 。

A、B 两企业。某

D. B. 按照 不明，

() 。

A. 如果是按照市场行情约定价格履行，则市场行情的波 动不应影响合同价，合同仍执行原价格

B. 如果是按照市场行情约定价格履行，合同按市场行情 波动的新价格执行

C. 如果执行定价或指导价的，在合同约定的交 付期限内价格调整时，按照交付时的价格计价

D. 如果执行定价或指导价的，逾期交付标的物

的，遇价格上涨时按照新价格执行；遇价格下降时， 价格执行

E. 如果执行定价或指导价的，逾期提取标的物 或者逾期付款的，遇价格上涨时，接新价格执行； 降时，按原价格执行

2、在合同仲裁制度中，首席仲裁员由

() 。

按原

价格下

A. 当事人共同选定 B. 仲裁申请人选定 C. 未申请仲裁 一方当事人选定 B. 撤销合同 C. 将标的物提存 D. 要求 A、B 两企业对合同承担连带责任

D. 当事人共同委托仲裁委员会主任指定 主任无须经委托可以直接指定

3、在下列几种情形中， () 合同是可变更的合同。 A. 损害公共利益的 D. 因重大误解而订立的

B. 以合法活动掩盖非法目的的

E. 在订立合 E. 仲裁委员会

C.恶意串通，损害国家、集体或第三人利益的 同时显失公平的

4、承担违约责任的形式有 () 。

A. 变更合同 B. 解除合同 C.继续履行合同 D.赔偿损失 E. 移交合同

5、法律规定出现下列情况之一者，合同当事人依法可 以要求解除合同 () 。

A. 合同标的物已经灭失时

C. 约定的解除条件成熟时 B. 因不可抗力致使不能实现

E.

合同目的的 D. 权利人考虑到订购的货物市场价格下降时 债权人免除债务

篇五：《建设工程合同管理》习题及答案 《建设工程合同管理》习题及答案 一、判断题

1、若工程师进行合同规定之外的检查工作，致使工程 暂停，承包商均有权索赔。 (B )

A、是 B、否

2、应当先履行债务的当事人，只要发现对方经营状况 严重恶化，就可以行使不安抗辩权。

A、是 B、否

3、建设单位应根据承包单位的投标报价与承包单位协 商确定中标价格 ( B)

A、是 B、否

4、保留金待竣工验收合格后一次发还。 A、是 B、否

5、当递交最终报表之后，承包商根据合同进行索赔的 权力终止了 (B )

A、是 B、否

6、若投标人的报价明显低于标底

(B )

(B )

15％，且不能证明能

按规定的质量标准和工期完成招标工程的，则该报价作废标

处理。

(A )

A、是 B、否

7、转让是属于合同主体的变更。 A、是 B、否

8、被仲裁机构裁定为可撤消的合同，自裁定之日起， 合同不再具备法律效率 (A ) 来源：学易

A、是 B、否

9、对格式条款有两种以上解释的，应当作出不利于提 供格式条款一方的解释。 ( B)

A、是 B、否

10、在评标过程中，将报价外的其他因素折算为货币价 值，并加减到承包商的报价中，这是评标价法评标

A、是 B、否

11、《公路工程施工监理合同范本》规定业主经与监理 单位协商后方可要求监理单位更换不称职的监理人员

A、是 B、否

12、工程量清单中有标价的单价或总额包括了合同明示 或暗示的所有责任，义务和一般风险。

A、是 B、否

(A )

( B) (A )

( A)

13、保证合同的当事人是债权人和保证人 A、是 B、否

(A )

14、被仲裁机构裁定为可撤消的合同，自裁定之日起， 合同不再具备法律效率 (B )

A、是 B、否

15、《合同法》规定：承揽合同中没有规定的，适用于 建设工程合同的有关规定。 (A )

A、是 B、否

16、根据“担保法‘的规定，医院、学校不能作为保证 合同的担保人 (A )

A、是 B、否

17、招标是要约，投标是承诺。 (B) A、是 B、否

18、转让是属于合同主体的变更。 A、是 B、否

19、代理不合法的合同属于无效合同。 A、是 B、否

20、业主指定的分包商，在施工中受到非自己应承担责 任原因事件的干扰而受到损害时，他应向监理工程师提交索 赔报告 (B )

A、是 B、否 二、单项选择题

( B) ( A)

1、施工合同发包人投保“建设工程一切险”的目的是 为了( C) 。

A、避免风险 B、克服风险 C、转移风险 D、控制风险

2、FIDIC 合同条件规定，工程师视工程进展情况，有权 发布暂停施工指令。属于 (D ) 的暂停施工，承包商可能得到 补偿。

A、合同中有规定

B、由于不利的现场气候条件影响 C、为工程施工安全来源：学易

D、现场气候条件以外的外界条件或者障碍导致 3、施工过程中，如果承包人提出要求使用专利技术经 工程师批准后，应由（ B）。

A、承包人办理申报手续，发包人承担费用 B、承包人办理申报手续，承包人承担费用 C、发包人办理申报手续，承包人承担费用 D、发包人办理申报手续，发包人承担费用 4、不属于委托监理合同监理人义务的是 A、工程建设外部协调工作 B、按合同约定派驻监理人员

( A) 。

C、不泄露委托人申明的秘密 D、运用合理技能认真勤奋地工作 5、工程师有权处理的索赔是承包商 A、依据合同条款提出的索赔 B、依据法律法规提出的索赔 C、提出的道义索赔 D、提出的缺少证据索赔

6、FIDIC 施工合同条件规定， 对已达到基本竣工的工程， 由于非承包商原因影响不能进行竣工试验，工程师应确定为 ( B) 。

A、工程已竣工不需竣工试验 B、工程已竣工还需竣工试验 C、经竣工试验判定是否竣工 D、经竣工试验后判定是否合格

7、承包人的施工质量未达到合同要求，工程师发布暂 时停工通知，承包人按工程师指示修复缺陷后，发出复工通 知，工程师在 48 小时内未作答复，承包人 (A ) 。

A、继续后续工作的施工 B、向发包人请示复工 C、向工程师再次请示复工 D、向发包人发出解除合同通知 8、fidic

合同条件规定， 当业主与承包商发生合同争议

(A ) 。

时，提出争议方应首先将自己的要求

A、通知对方并与他协商 B、提交监理工程师请他作出决定 C、自己提交仲裁 D、直截提请诉讼

( B) 。

9、施工合同的合同工期是判定承包人提前或延误竣工 的标准。我国施工合同范本规定订立合同时约定的合同工期 概念应为，从 (C ) 的日历天数计算。

A、合同签字日起按投标文件中承诺 B、合同签字日起按招标文件中要求 C、合同约定的开工日起按投标文件中承诺 D、合同约定的开工日起按招标文件中要求

10、合同法律关系是指合同法律规范调整的、在民事流 转过程中形成的（ D ）关系。

A、债权与债务 B、代理与被代理 C、法人与自然人 D、权利与义务

11、发包人经原设计人书面同意后，可委托其他设计单 位修改，（C ）对修改后的设计文件负责。

A、发包人 B、原设计人

C、修改单位 D、承包人

12、设计人的设计工作进展不到委托设计任务的一半时， 发包人由于项目建设资金的筹措发生问题而决定停建该项 目，单方发出解除合同的通知。按照设计范本的规定，设计 人应(D ) 。

A、没收全部定金补偿损失 B、要求发包人支付双倍的定金 C、要求发包人补偿实际发生的损失 D、要求发包人付给合同约定设计费用的

50%

1 个月通

13、材料采购合同在履行过程中，供货方提前

过铁路运输部门将订购物资运抵项目所在地的车站，且交付 数量多于合同约定的尾差， （D）。

A、采购方不能拒绝提货，多交货的保管费用应由采购 方承担

B、采购方不能拒绝提货，多交货的保管费用应由供货 方承担

C、采购方可以拒绝提货，多交货的保管费用应由采购 方承担

D、采购方可以拒绝提货，多交货的保管费用应由供货 方承担

14、当投标人对现场考察后向招标人提出问题质疑，而

招标人书面回答的问题与招标文件中规定的不一致时，应以 (C ) 为准。

A、现场考察时招标人口头解释 B、招标文件规定 C、书面回函解答 D、仲裁机构裁定

15、当合同履行过程中发现，对给付货币地点，合同中 没有明确约定，事后双方又未能达成补充协议，依据《合同 法》，应在 (B ) 履行。

A、支付货币一方所在地 B、接受货币一方所在地 C、货币存放地 D、货币使用地

16、FIDIC 施工合同条件规定，指定分包商行为给业主 造成损失，对此事件 (C ) 。

A、承包商承担部分责任

B、业主可要求承包商承担全部责任

C、如果承包商没有向指定分包商发布错误指示，承包 商不承担责任

D、应由指定分包商承担全部责任

17、FIDIC 土木工程施工合同条件规定，工程师 后，退还承包商合同约定的全部保留金。

( B) 之

A、签发工程移交证书 B、签发解除缺陷责任证书 C、签发分部工程移交证书 D、退还履约保函

18、承包人因自身原因实际施工落后于进度计划，若此 时工程的某部位施工与其他承包人发生干扰，工程师发布指 示改变了他的施工时间和顺序导致施工成本的增加和效率 降低，此时，承包人（ D）。

A、有权要求赔偿

B、只能获得增加成本的一定比例的赔偿 C、由发包人协调不同承包人间的赔偿问题 D、无权要求赔偿

19、合同生效后，当事人发现合同对交付不动产的履行 地点的约定是不明确的，最后应当采用

A、补充协议来源：学易 B、合同有关条款 C、交易习惯

D、在不动产所在地履行

20、必须以第三方财产提供担保的方式是 A、保证 B、抵押 C、质押

(A ) 担保。 ( D) 确定。

D、定金

21、FIDIC 施工合同条件中，基准日是指 A、提交履约保函的日期 B、递交投标书截止的日期

C、递交投标书截止日前 28 天的日期 D、签署协议书的日期

22、依据施工合同示范文本通用条款，在施工合同履行 中，如果发包人不按时支付预付款，承包人可以

A、立即发出解除合同通知

B、立即停工并发出通知要求支付预付款 C、在合同约定预付时间

7 天后发出通知要求支付预付

7 天后停止施工

( C) 。 (C ) 的日期。

款，如仍不能获得预付款，则在发出通知

D、在合同约定预付时间

7 天后发出通知要求支付预付

款，如仍不能获得预付款，则在发出通知之日起停止施工

23、因发包人的原因要求解除合同，当设计工作不足一 半时，应该（ B ）。

A、不退定金 B、按设计费一半支付 C、按全部设计费支付 D、不支付设计费

24、施工合同的履约保函有效期自

(C ) 止。

A、施工合同签订之日起，到施工合同终止时

B、提交履约保函之日起，到工程验收合格之日 C、履约保函约定生效日起，到约定的期满之日 D、提交履约保函之日起，到工程交付使用之日 25、无责任方依据合同中的约定行使留置权时，所留置 的财产应当是 (C) 。

A、违约方抵押的财产 B、违约方合同外的财产 C、违约方合同内的财产 D、违约方所拥有的财产

26、债务人或者第三人不转移其财产的占有，将该财产 作为债务履行担保的担保方式是

A、定金来源：学易 B、留置 C、抵押 D、质押

27、FIDIC 施工合同条件内所称的 “合同工期”是指(D ) 。 A、完成合同内注明的全部工程的时间 B、完成合同内外全部工程的时间

C、招标文件内规定完成工程的时间，加上经过批准顺 延的工期

D、中标通知书内注明的完成全部工程的时间，加上经 批准顺延的工期

(C ) 。

28、《建设工程委托监理合同》规定，委托人的责任不 包括(D ) 。

A、委托人选定的质量检测机构试验数据错误 B、因非监理人原因的事由使监理人受到损失 C、委托人向监理人提出赔偿要求不能成立 D、监理人的过失导致合同终止来源：学易

29、监理合同在履行过程中，由于非监理方的原因导致 双方在 \"212 程建设监理合同” 中写明的日期未能完成预定的 全部监理业务，则监理责任期应理解为

(C ) 。

A、合同内写明的监理业务开始实行到完成时间 B、从合同签字之日起至合同内写明的完成之日止 C、从合同签字之日起至实际完成全部预定监理业务之 日止

D、从实际开始监理业务之日起至实际完成全部预定监 理业务之日止

30、由于业主提供的设计图纸错误导致分包人返工，为 此分包人向承包商提出索赔。承包商

(C ) 。

A、因不属于自己的原因拒绝索赔要求 B、认为索赔成立，先行支付后再向业主索赔 C、不予支付，以自己的名义向工程师提交索赔通知 D、不予支付。以分包人的名义向工程师提交索赔报告 31、合同一方当事人通过资产重组分立为两个的法

人，原法人签订的合同 (C ) 。

A、自然终止 B、归于无效 C、仍然有效 D、可以撤销

32、FIDIC 施工合同条件规定的保留金属于 (D ) 。

A、业主合同内的暂列金 B、承包商应交付的定金 C、业主应交付的定金 D、承包商应得的工程款

33、业主与承包商的关系是 (C ) 。 A、购销合同关系 B、经济委托关系 C、法律上的平等关系 D、委托与被委托的关系

34、监理人可单方面提出终止合同的条件之一是

(C ) A、委托人拒付支付通知中监理人要求的附加工作酬金 B、暂停执行监理业务超过

3 个月

C、委托人无正当理由拖欠监理酬金

30 日以上

D、委托人未能为监理人提供必需的工程资料 35、世行贷款公路项目主要采用 ( A) 。 A、单价合同

。

B、总价合同 C、成本加酬金合同 D、设计施工总承包合同

36、监理合同在履行过程中，由于非监理方的原因导致 双方在“工程建设监理合同”中写明的日期未能完成预定的 全部监理业务，则监理责任期应理解为

( C) 。

A、合同内写明的监理业务开始实行到完成时间 B、从合同签字之日起至合同内写明的完成之日止 C、从合同签字之日起至实际完成全部预定监理业务之 日止

D、从实际开始监理业务之日起至实际完成全部预定监 理业务之日止

37、《合同法》规定的“抗辩权”是指，一方有违约行 为时对方有权 (D ) 。

A、撤回合同 B、撤销合同 C、解除合同 D、中止履行义务

38、施工合同文本规定，承包人有权 A、自主决定分包所承包的部分工程 B、自主决定分包和转让所承担的工程 C、经发包人同意转包所承担的工程

(D ) 。

D、经发包人同意分包所承担的部分工程

39、能够引起合同法律关系、产生、变更和消灭的客观 现象是 (B ) 。

A、法律关系主体

篇六：建设工程合同管理模拟 建设工程合同管理模拟

单选题：共 30 题，每题 1 分

1 、 合同担保方式中，既可以用当事人自己的财产又 可以用第三人的财产作担保的方式是

B. 定金 C. 留置 D. 质

2 、FIDIC 施工合同条件中， 选择指定分包商的基本

原则是 ( ) 。 A. 由承包商负责协调管理

B. 业主必须保护承包商合法利益不受侵害 C. 指定分包商的违约责任由承包商承担 D. 承包商应向指定分包商收取协调管理

3 、 建设工程设计招标的特点是，选择中标人时主

要考虑各投标书的 ( ) 。 A. 设计方案优劣

B. 投标报价高低 C. 设计时间长短 D. 建设工期长

( ) 。 A. 保证 ( 附答案 )

4 、 执行指导价的合同，合同当事人一方未在

交付期限内交付合同标的时，依《合同法》的规定，遇价格 下降时，应执行 ( ) 。 A. 原价格

B. 新价格

C. 原价格和新价格的平均价 D. 市场价

5 、 考虑到特殊行业施工内容的专业要求，设备安

装工程一般采用 ( ) 方式为宜。 A. 公开招标

B. 邀请招标 C. 议标 D. 询

6 、 组成 FIDIC 合同文件的以下几部分可以互为解

释，互为说明。当出现含糊不清或

矛盾时，具有第一优先解释顺序的文件是 专用条件

B. 投标书． C. 合同协议书 D. 合同通用条

7 、 合同当事人之间出现合同纠纷，要求仲裁机构

仲裁，仲裁机构受理仲裁的前提是当事人提交 公证书

B. 仲裁协议书

( ) 。 A. 合同 ( ) 。 A. 合同

C. 履约保函 D. 合同担保

8 、 某施工合同工期为 300 天，合同价为 1 500 万

元人民币，在施工过程中由于进行设计变更，造成增加的工 程量价格为 10 万元，则工程师应 ( ) 。 A. 不批准顺延工期

B. 应批准顺延工期 1 天 C. 应批准顺延工期 2 天 D. 应批准顺延工期 3

9 、 附条件生效的合同，合同成立后虽然并未开始

履行，但任何一方不得撤销要约和承诺， 否则应承担 ( ) 。违约责任

B. 缔约过失责任 C. 定金罚则责任 D. 违约金责

10 、 考虑到特殊行业施工内容的专业要求，设备安

装工程一般采用 ( ) 方式为宜。 A. 公开招标

B. 邀请招标 C. 方案竞赛 D. 议

11 、 招标投标过程中需要对现场进行考察，以了解

现场情况。现场考察组织工作由

( ) 。

A. 招标人承担，费用由投标人承担

A.

B. 投标人承担，费用由招标人承担 C. 招标人承担，费用由招标人承担 D. 投标人承担，费用由投标人承 12 、 承包人应在索赔事件发生后的

28 天内，向工

程师递交 ( ) 。 A. 索赔依据

B. 索赔证据 C. 索赔报告 D. 索赔意向通

13 、 分包商在施工现场的协调管理工作应由

( ) 。总包商负责

B. 监理工程师负责 C. 业主负责 D. 分包商自己负

14 、 人民对专门性问题认为需要鉴定的，应当

交由( ) 鉴定部门鉴定。 A. 法定

B. 人民指定的 C. 当事人约定的 D. 仲裁庭指定

15 、 某项目的招标人具有编制招标文件和组织评标

的能力，则招标人 ( ) 。 A. 可以采用直接委托方式发包

B. 可以自行招标，但应当备案 C. 可以自行招标，无需备案

A.

D. 必须委托中介机构代理招

16 、 因设计方交图时间推迟而导致工程竣工时间的

延长，监理单位 ( ) 。 A. 不承担责任

B. 监理单位承担全部责任 C. 监理单位承担监督不力的责任 D. 监理单位承担连带责

17 、 施工中发生不可抗力事件，承包人应迅速采取

措施，并在不可抗力事件结束后

( )h 内向工程师通报受灾情

况和损失情况及预计清理和修复费用。

18 、 施工合同示范文本规定， ( ) 应由承包人承担。

A. 承包人在地下管道附近施工的防护措施费用

B. 承包人由于安全措施不力造成事故而发生的费用 C. 在有毒有害环境中施工的防护措施引起的经济支出 D. 第三方责任造成伤亡事故发生的费

19 、 监理合同约定，委托人免费提供给监理机构的

测量设备，监理工作完成后，监理

人( ) 。 A. 应向委托人支付使用费并归还委托人 B. 将设备免费带走

C. 向委托人支付使用期间的折旧费后带走 D. 不需向委托人支付任何费用将设备归还委托

20 、 人民对专门性问题认为需要鉴定的，应当

交由( ) 鉴定部门鉴定。 A. 法定

B. 人民指定的 C. 当事人约定的 D. 仲裁庭指定

21 、 监理招标的宗旨是对监理单位 ( ) 的选择。 A.

能力

B. 人员 C. 设备 D. 报

22 、 《中华人民共和国合同法》规定，由于一方不

履行合同义务的行为，对方可以行使的“抗辩权”是指 的行为。 A. 单方宣布合同无效

B. 双方协商解除合同 C. 请仲裁机构裁定合同可撤销

D. 合同仍然有效，但守约方拒绝继续履行本方义 23 、 承包人在临街交通要道附近施工，施工开始前

应向工程师提出安全措施，工程师认可后实施，其防护措施 费由( ) 。 A. 发包人承担

B. 承包人承担

C. 发包人和承包人共同分担

D. 承包人垫付，施工结束无安全事故后由发包人支 24 、 FDIC 施工合同条件规定的保留金属于

( ) 。 A.

合同价内的暂列金

( )

B. 业主应交付的预付款 C. 承包商应交付的定金 D. 承包商应得的工程

25 、 《建设工程委托监理合同》示范文本中标准条

件规定，委托人对监理人提交的支付通知书中酬金或部分酬 金项目提出异议的时限为 ( ) 。 A. 收到支付通知书 24 小时 内

B. 收到支付通知书 48 小时内 C. 付款期限届满前 24 小时内 D. 付款期限届满后 48 小时

26 、 关于工程师对施工进度的监督的描述错误的是

( ) 。 A. 承包商每天应向工程师提交进度报告

B. 工程师发现进度严重偏离，有权指示承包商修改施工 进度

C. 工程师批准的修改进度计划，并不意味解除承包商的 违约责任

D. 工程师有权批准合同工期顺

27 、 人民对专门性问题认为需要鉴定的，应当

交由( ) 鉴定部门鉴定。 A. 法定

B. 人民指定的 C. 当事人约定的 D. 仲裁庭指定

28 、 委托人向监理人支付报酬的期限和方式是在

中明确的。 A. 工程建设委托监理合同

B. 建设工程委托监理合同标准条件 C. 有关法律法规

D. 建设工程委托监理合同专用条

29 、 履行施工时双方达成一致的洽商书面协议解释

应排在 ( ) 。 A. 所有合同文件之后

B. 中标通知书之前 C. 投标书之后 D. 图纸之

( )

30 、 依据 FIDIC《施工合同条件》 ，工程师审查承包

商的索赔报告时，对因 ( ) 提出的索赔，不应计入利润损失 补偿。 A. 延误移交施工现场

B. 设计图错误返工

C. 施工中遇到有文物价值的古迹所作的保护工作 D. 业主提前占用部分工程导致承包商后续施工的损 篇七：XX年监理工程师考试《建设工程合同管理》真题 及答案

XX年监理工程师《建设工程合同管理》真题 （答案附后）

一、单项选择题（共 50 题。每题 1 分。每题的备选

项中，只有 1 个最符合题意） 。

1、 关于保证人资格的说法，正确的是（ ）。

A、企业法人的职能部门，可以在授权范围内作为保证 人

B、企业法人的分支机构一律不得作为保证人 C、医院可以作为保证人 D、学校不得作为保证人

2、 关于连带责任保证的说法，正确的是（

）。

A、当事人没有明确约定保证方式，保证人应按一般保 证承担责任

B、连带责任保证的债务人在债务履行其满没有履行债 务时，债权人即可要求保证人承担责任

C、主合同的债务人经审判应履行债务后，债务人才可 以要求连带责任保证人承担保证责任

D、主合同的债务人经审判应履行债务，且债务人财产 依法强制执行人不能履行，债权人才可以要求连带责任保证 人承担责任

3、关于抵押的说法，证券的是（ A、抵押的财产不转移占有 B、抵押的财产应当为抵押人所有 C、徒弟所有权可以作为抵押物 D、抵押合同应自登记之日起生效 4．某施工企业从银行借款

1000 万元，以房产作抵押。

）。

施工企业经营亏损无力还贷，除本金外，

施工企业还欠银行利息 200 万元，违约金 200 万元。银 行经诉讼后抵押房产被拍卖。得款

XX 万元。银行诉讼及申

）。

请拍卖费用 50 万元，则拍卖得款的分配应为（

A、全部归银行所有 B、返还施工企业 550 万元 C、返还施工企业 600 万元 D、返还施工企业 750 万元

5、关于投标保证有效期的说法，正确的是（ A、投标保证有效期应从投标时算起 B、投标保证有效期应从开标日起算 C、投标保证有效期不得延长 D、投标保证有效期应长于投标有效期 6、关于合同形式的说法，正确的是（

）。

Ａ、合同法对合同形式的要求是以要是为原则 Ｂ、建设工程合同可以采用口头形式 Ｃ、建设工程施工合同不能通过传真方式订立 Ｄ、电子邮件不是合同的书面形式 7、关于要约的说法，正确的是（ ）。

Ａ、要约必须以缔结合同为目的 Ｂ、要约的内容可以是不确定的 Ｃ、要约的相对人必须是特定的人

。

）Ｄ、商业广告是要约

８、关于要约撤销的说法，正确的是（

）。

Ａ、撤销要约的通知应在要约到达受要约人之前到达受 要约人

Ｂ、要约撤销的目的是让要约丧失法律效力 Ｃ、要约人确定承诺期限的要约可以撤销

Ｄ、撤销要约的通知应当在受要约人发出承诺通知之后 到达受要约人

９、关于承诺的说法，正确的是（

）。

Ａ、所有知道要约内容的人都可以作出承诺 Ｂ、承诺可以对要约的数量作出变更 Ｃ、承诺通知到达要约人之后仍可撤回承诺 Ｄ、承诺不得撤销

10、关于合同效力的说法，正确的是（ Ａ、合同无效但仲裁条款可以有效 Ｂ、当事人不能通过约定让合同生效 Ｃ、当事人的意思是否真实不影响合同效力 Ｄ、当事人的民事权利能力对合同效力无影响 11、甲是某材料供应公司的法定代表人，董事会授权其 可订立 1000 万元以下的合同。甲与某

施工企业订立了 XX 万元的合同，施工企业不知其超越 权限。该合同的效力状态为（

）。

）。

A、不成立 B、无效 C、不撤销 D、效力待定

12、下列合同中，属于可撤销合同的是（

）。

A、当事人约定的质量标准低于国家强制性标准的合同 B、以虚假资质签订的合同 C、通过串通投标订立的合同 D、在订立时显失公平的合同

13、关于可变更合同与可撤销合同的说法， 正确的是（A、两者订立的情形不同 B、两者的法律后果不同

C、当事人要求变更合同，人民也可撤销合同 D、当事人要求撤销合同，人民也可变更合同 14、关于合同终止的说法，正确的是（ ）。

A、合同终止是指当事人暂时停止合同履行 B、合同终止并不表示合同关系消灭 C、债权人不得通过免除债务使合同终止 D、债权债务同归于一人导致合同终止 15、关于行使抗辩权的说法，正确的是（ ）。 A、行使抗辩权方仍然承认合同有效 B、行使抗辩权是解除合同的必要条件

）。

C、行使抗辩权即表示合同一方中止履行本方义务 D、行使抗辩权表明合同更变 16、关于违约金的说法，正确的是（ A、约定违约金必须明确具体的数额

B、约定的违约金低于违约造成的损失，当事人可以请 求人民或仲裁机构予以增加

C、约定的违约金低于违约造成的损失，当事人即可以 要求违约方另行赔偿

D、只要约定的违约金高于违约造成的损失，当事人即 可请求人民或仲裁机构予以减少

17、关于定金罚则的说法，正确的是（ A、合同中支付的预付款可按定金处理 B、债务人履行债务后定金必须收回

C、给付定金一方不履行约定债务的，仍可要求返还定 金

D、收受定金一方不履行约定债务的，应双倍返还定金 18、施工合同中约定仲裁作为解决合同争议的最终方式 时，必须写明的是（

）。

）。 ）。

A、申请仲裁的意思表示 B、仲裁事项

C、选定的仲裁委员会名称 D、适用的仲裁规则

19、关于必须招标项目的说法，正确的是（ ）。

A、必须招标的项目仅指施工项目

B、项目总投资达到限额标准，招标代理机构也必须通 过招标来确定

C、全部使用国有资金投资的，单项合同估算价为 万元的施工项目必须招标

D、同时满足法规要求的范围和规模的项目必须招标 20、施工公开招标进行资格预审时，不能作为资格审查 内容的是（ ）。

A、投标人的企业资质是否满足招标工程的要求 B、投标人是否有与招标工程同规模工程的施工经历 C、投标人是否在项目所在地区有过承包工程的经历 D、投标人自有施工机具的拥有量能否满足招标工程的 施工需要

21、关于评标委员会组成的说法，正确的是（ ）。

A、招标人代表 2 人，专家 6 人 B、招标人代表 2 人，专家 5 人 C、招标人代表 2 人，专家 4 人 D、招标人代表 2 人，专家 3 人

22、关于投标文件对招标文件的响应存在偏差的说法， 正确的是（ ）。

A、偏差一律不准澄清

100

B、所有偏差均允许澄清 C、允许对细微偏差进行澄清 D、澄清不限于投标文件的范围

23、 采用评标价法进行评标时，关于评标价和投标价 的说法，正确的是（

）。

A、按评标价确定中标人，按评标价订立合同 B、按评标价确定中标人，按投标价订立合同 C、按投标价确定中标人，按投标价订立合同 D、按投标价确定中标人，按评标价订立合同 24、关于定标的说法，正确的是（ A、确定中标人的权利归评标委员会

B、招标人在评标委员会推荐的中标候选人中确定中标 人

C、招标人可以根据自己的意愿确定中标人 D、中标通知书发出后，招标人有权拒绝订立合同 25、关于设计招标的说法，正确的是（ A、招标文件中应有具体的工作量 B、评标时不考虑设计资历

C、评标时应进行投入，产出经济效益的比较 D、开标时应按报价高低排定标价次序

26、为了保障勘察人完成委托的勘察任务，发包人应提 供必要的工作条件，下列工作中，不属

）。 ）。

于发包人义务的是（ ）。

A、负责青苗树木的损坏赔偿 B、拆除地上障碍物

C、提供勘察工作的劳动保护用品和装备 D、提供水上勘察作业用船

27、根据《建设工程设计合用》示范文本，合同有效期 是（ ）。

A、从合同签字日起，至提交设计文件之日止 B、从合同签字日起，至工程竣工验收之日止 篇八：《建设工程合同管理》习题及答案 《建设工程合同管理》习题及答案 一、判断题

1、若工程师进行合同规定之外的检查工作，致使工程 暂停，承包商均有权索赔。 ( )

A、是 B、否

2、应当先履行债务的当事人，只要发现对方经营状况 严重恶化，就可以行使不安抗辩权。

A、是 B、否

3、建设单位应根据承包单位的投标报价与承包单位协 商确定中标价格 ( )

( )

A、是 B、否

4、保留金待竣工验收合格后一次发还。 A、是 B、否

5、当递交最终报表之后，承包商根据合同进行索赔的 权力终止了 ( )

A、是 B、否

6、若投标人的报价明显低于标底

15％，且不能证明能

( )

按规定的质量标准和工期完成招标工程的，则该报价作废标 处理。 ( )

A、是 B、否

7、转让是属于合同主体的变更。 A、是 B、否

8、被仲裁机构裁定为可撤消的合同，自裁定之日起， 合同不再具备法律效率 ( ) 来源：学易

A、是 B、否

9、对格式条款有两种以上解释的，应当作出不利于提

( )

供格式条款一方的解释。 ( )

A、是 B、否

10、在评标过程中，将报价外的其他因素折算为货币价 值，并加减到承包商的报价中，这是评标价法评标

A、是 B、否

11、《公路工程施工监理合同范本》规定业主经与监理 单位协商后方可要求监理单位更换不称职的监理人员

A、是 B、否转自学易

12、工程量清单中有标价的单价或总额包括了合同明示 或暗示的所有责任，义务和一般风险。

A、是 B、否

13、保证合同的当事人是债权人和保证人 A、是 B、否

14、被仲裁机构裁定为可撤消的合同，自裁定之日起， 合同不再具备法律效率 ( )

A、是 B、否

( ) ( )

( ) ( )

15、《合同法》规定：承揽合同中没有规定的，适用于 建设工程合同的有关规定。 ( )

A、是 B、否

16、根据“担保法‘的规定，医院、学校不能作为保证 合同的担保人 ( )

A、是 B、否

17、招标是要约，投标是承诺。 ( ) A、是 B、否

18、转让是属于合同主体的变更。 A、是 B、否

19、代理不合法的合同属于无效合同。 A、是 B、否

20、业主指定的分包商，在施工中受到非自己应承担责 任原因事件的干扰而受到损害时，他应向监理工程师提交索 赔报告 ( )

A、是来源：学易 B、否

( ) ( )

二、单项选择题

1、施工合同发包人投保“建设工程一切险”的目的

是为了 ( ) 。 A 、避免风险 B 、克服风险 C 、转移风险 D 、 控制风险

2、FIDIC 合同条件规定，工程师视工程进展情况，有权 发布暂停施工指令。属于 补偿。

A、合同中有规定

B、由于不利的现场气候条件影响 C、为工程施工安全来源：学易

D、现场气候条件以外的外界条件或者障碍导致 3、施工过程中，如果承包人提出要求使用专利技术经 工程师批准后，应由（

）。

4 、不属于

( ) 的暂停施工，承包商可能得到

D、发包人办理申报手续，发包人承担费用 委托监理合同监理人义务的是

( ) 。 A 、工程建设外部协调

C、不泄露委托人申明的

5 、工程师有权处理

B 、依

工作 B 、按合同约定派驻监理人员

秘密 D 、运用合理技能认真勤奋地工作

的索赔是承包商 ( ) 。 A 、依据合同条款提出的索赔

据法律法规提出的索赔 C、提出的道义索赔 D、提出的缺少 证据索赔

6、FIDIC 施工合同条件规定， 对已达到基本竣工的工程， 由于非承包商原因影响不能进行竣工试验，工程师应确定为

( ) 。

A、工程已竣工不需竣工试验 B、工程已竣工还需竣工试验 C、经竣工试验判定是否竣工 D、经竣工试验后判定是否合格

7、承包人的施工质量未达到合同要求，工程师发布暂 时停工通知，承包人按工程师指示修复缺陷后，发出复工通 知，工程师在 48 小时内未作答复，承包人 ( ) 。

A、继续后续工作的施工 B、向发包人请示复工 C、向工程师再次请示复工 D、向发包人发出解除合同通知 8、fidic

合同条件规定， 当业主与承包商发生合同争

( ) 。 A 、通知对方

C、自己提交

议时，提出争议方应首先将自己的要求

并与他协商 B 、提交监理工程师请他作出决定 仲裁 D 、直截提请诉讼

9、施工合同的合同工期是判定承包人提前或延误竣工 的标准。我国施工合同范本规定订立合同时约定的合同工期 概念应为，从 ( ) 的日历天数计算。

A、合同签字日起按投标文件中承诺 B、合同签字日起按招标文件中要求 C、合同约定的开工日起按投标文件中承诺

D、合同约定的开工日起按招标文件中要求

10、合同法律关系是指合同法律规范调整的、在民事

流转过程中形成的（

）关系。 A 、债权与债务 B 、代理与

被代理 C、法人与自然人 D、权利与义务

11、发包人经原设计人书面同意后，可委托其他设计单 位修改，（ ）对修改后的设计文件负责。

D、承包人

12、设计人的设计工作进展不到委托设计任务的一半时， 发包人由于项目建设资金的筹措发生问题而决定停建该项 目，单方发出解除合同的通知。按照设计范本的规定，设计 人应( ) 。

A、没收全部定金补偿损失 B、要求发包人支付双倍的定金 C、要求发包人补偿实际发生的损失 D、要求发包人付给合同约定设计费用的

50%

1 个月通

13、材料采购合同在履行过程中，供货方提前

过铁路运输部门将订购物资运抵项目所在地的车站，且交付 数量多于合同约定的尾差， （）。

A、采购方不能拒绝提货，多交货的保管费用应由采购 方承担

B、采购方不能拒绝提货，多交货的保管费用应由供货 方承担

C、采购方可以拒绝提货，多交货的保管费用应由采购 方承担

D、采购方可以拒绝提货，多交货的保管费用应由供货 方承担

14、当投标人对现场考察后向招标人提出问题质疑，而 招标人书面回答的问题与招标文件中规定的不一致时，应以 ( ) 为准。

A、现场考察时招标人口头解释 B、招标文件规定 C、书面回函解答 D、仲裁机构裁定

15、当合同履行过程中发现，对给付货币地点，合同中 没有明确约定，事后双方又未能达成补充协议，依据《合同 法》，应在 ( ) 履行。

A、支付货币一方所在地 B、接受货币一方所在地 C、货币存放地 D、货币使用地

16、FIDIC 施工合同条件规定，指定分包商行为给业

主造成损失，对此事件 ( ) 。 A 、承包商承担部分责任 业主可要求承包商承担全部责任

B 、

C 、如果承包商没有向指定

D、应由指定分包

分包商发布错误指示，承包商不承担责任

商承担全部责任 17 、FIDIC 土木工程施工合同条件规定， 工 程师( ) 之后，退还承包商合同约定的全部保留金。 发工程移交证书 B 、签发解除缺陷责任证书 程移交证书 D 、退还履约保函

18、承包人因自身原因实际施工落后于进度计划，若此 时工程的某部位施工与其他承包人发生干扰，工程师发布指 示改变了他的施工时间和顺序导致施工成本的增加和效率 降低，此时，承包人（） 。

A、有权要求赔偿

B、只能获得增加成本的一定比例的赔偿 C、由发包人协调不同承包人间的赔偿问题 D、无权要求赔偿

C、交易习惯 D、在不动产所在地履行 20 、必须以第三 方财产提供担保的方式是

( ) 担保。 A 、保证 B 、抵押 C 、

( ) A 、签

C、签发分部工

质押 D 、定金 21 、FIDIC 施工合同条件中，基准日是指

的日期。 A 、提交履约保函的日期 B 、递交投标书截止的日 期 C 、递交投标书截止日前

28 天的日期 D、签署协议书的

日期 22 、依据施工合同示范文本通用条款，在施工合同履 行中，如果发包人不按时支付预付款，承包人可以

( ) 。A 、

立即发出解除合同通知 B、立即停工并发出通知要求支付预 付款 C 、在合同约定预付时间 7 天后发出通知要求支付预付 款，如仍不能获得预付款， 则在发出通知 7 天后停止施工 D、

在合同约定预付时间 7 天后发出通知要求支付预付款，如仍 不能获得预付款，则在发出通知之日起停止施工

23 、因发

包人的原因要求解除合同， 当设计工作不足一半时， 应该（ ）。 A、不退定金 B 、按设计费一半支付 C、按全部设计费支付 D、 不支付设计费 24 、施工合同的履约保函有效期自 施工合同签订之日起，到施工合同终止时 之日起，到工程验收合格之日

( ) 止。A 、

B、提交履约保函

C 、履约保函约定生效日起，

到约定的期满之日 D 、提交履约保函之日起，到工程交付使 用之日 25 、无责任方依据合同中的约定行使留置权时，所 留置的财产应当是 ( ) 。 A 、违约方抵押的财产 B 、违约方 合同外的财产 C 、违约方合同内的财产 D、违约方所拥有的 财产 26 、债务人或者第三人不转移其财产的占有，将该财 产作为债务履行担保的担保方式是 易 B 、留置 C 、抵押 D 、质押

27、FIDIC 施工合同条件内所称的 “合同工期” 是指( ) 。 A、完成合同内注明的全部工程的时间 B、完成合同内外全部工程的时间 篇九：建设工程合同管理考试模拟试题 建筑工程合同管理自学考试模拟试题 一、单项选择题（在每小题的

1 1

( ) 。 A 、定金来源：学

4 个备选答案中，只有 1

个是正确的， 请将所选的答案代号填入括号内， 多选、选错、 不选，该题均无分，本大题共

15 小题，每小题 1 分，共 15

分）

1．企业法人是指 [ ]

A．企业的总经理 B ．企业的董事长 C．企业 D．企业的法定代表人

2．对可撤销合同，撤销权人行使撤销权 A．必须在合同正式签订之日起的

1 年内

1 年内 []

B．必须在知道或应当知道撤销事由之日起 C．必须在合同正式签订之日起的

2 年内

D．必须在知道或应当知道撤销事由之日起 2 年内

3．甲为债权人，乙为甲的债务人，丙为乙的债务人， 由于乙既不归还甲债务，也不向丙主张自己的债权，则甲可 向人民请求以自己的名义代替乙向丙主张债权，

A．是两个债权债务关系，不允许这样做 B．作为甲只能向人民起诉主张自己的权利 C．可以这样做

D．不需向人民请求，只要经乙同意，甲可直接向 丙追讨债务

4．由于承包商的原因，工期发生延误，在延误期间发 生了某种不可抗力，致使工程受损，其损失责任

A．由承包商承担 B ．由业主承担 C．双方协商解决 D ．各承担一半的损失

5．施工过程中，工程质量经业主的工程师检查合格后

[ ]

[]

一段时间，又发现由承包人原因引起的质量问题，发生了返 工费用和工期延误， []

A．费用由承包商承担，工期不予顺延 承担，工期不予顺延

C．费用由业主承担， 工期顺延 D ．费用由承包商承担， 工期顺延

6．工程师已对隐蔽部分进行了检验并认定合格，签字 后承包商进行了隐蔽，后工程师提出要对已隐蔽部分剥离进 行重新检验，经检验质量不合格，则

[ ]

B ．费用由业主

A．发包人承担全部费用 B．承包商承担全部费用 C．工程师承担全部费用 D．发包人和工程师共同承担全 部费用

7．由承包人采购的材料，承包人使用代用材料时，应 经工程师同意，由此增加的合同价款，处理方法是

A．由发包人承担 B．由承包人承担

C．双方以书面形式议定 D．合同价款不予调整 8．一般情况下，建筑工程的工程预付款的额度

[ ] [ ]

A．不得超过合同总额的 10%B．不得超过合同总额的 30% C．不得超过当年工程工作量的 程工作量的 30%

9．施工中发现文物，承包人应立即保护好现场，并 A．在 4h 内以书面形式通知工程师

[]

10%D．不得超过当年工

B．在 4h 内以书面形式通知工程师当地文物管理部门 C．在 24h 内以书面形式通知工程师 D．在 24h 内以书面形式通知工程师

10．承包人收到竣工结算价款后多少天内，应将竣工工 程交付给发包人？

[]

A．7 天 B ．14 天 C．21 天 D．28 天

11．被工程师要求暂停施工的工程，要求复工时，应书 面向工程师提出复工要求，工程师收到后 []

A．承包人可自行复工 B．承包人需再等 48 小时后自行 复工

C．承包人应再提出复工要求

D．承包人可提出工期索赔

28 天内不组织 48 小时未答复，

12．发包人收到承包人竣工验收报告后 验收，从第 29 天起[]

A．发包人承担工程保管及一切意外责任 将工程依法拍卖

C．承包人可请求依法将工程拍卖 工程保管责任但不承担意外责任

13．因供电紧张，施工现场被停电

B ．承包人可

D．发包人承担

2 天，承包商又未在

[]

现场准备临时发电机，由此造成的承包商的损失

A．由承包商自己承担 B．由发包人承担

C．双方协商解决 D ．双方各承担一半 14．基准日期是指 []

A．投标截止日期 B．合同正式生效日期

C．投标截止日期前 28 天 D ．合同正式生效前 28 天 15．施工过程中，索赔事件发生多少天内，必须向工程 师发出索赔通知？ [ ]

A．7 天 B ．14 天 C ．21 天 D ．28 天 二、多项选择题（在每小题的

5 个备选答案中，至少

有 2 个或 2 个以上是正确的，请将所选的答案代号填入括号 内，多选、少选、选错、不选，该题均无分，本大题共 题，每小题 2 分，共 10 分）

16．合同关系和一般民事关系一样，是由以下哪些要素 组成？ []

A．通用条款 B ．专用条款 C．主体 D ．内容 E．客体 17．合同法的基本原则是 [ ]

A．合同自愿原则 B ．公平、公正原则 C．诚实信用原 则

D．合法原则 E ．鼓励交易原则 18．关于合同转让，以下说法正确的是 A．合同一方可将权利转让给第三人 B．合同一方不得将义务转让给第三人 C．合同一方不能将权利转让给第三人

[]

5 小

D．合同一方可将权利和义务同时转让第三人 E．合同一方不得将权利义务同时转让给第三人 19．以下关于工程分包，正确的是

[ ]

A．禁止承包单位将所承包工程的全部进行转包 B．总承包单位可以将承包工程中的部分工程发包给具 有相应资质的分包单位

C．总承包合同中未约定分包， 即使后来建设单位认可，也不得进行分包

D．建筑工程的主体结构施工必须由总承包单位自行完 成

E．分包单位可按合同约定将其承包工程的一部分再次 分包

20．施工中由于地下发现施工单位在正常情况下不能预 见的障碍物，造成工期和费用的增加，施工单位可索赔的内 容有[ ]

A．工期 B ．费用 C ．利润 D．仅发生费用中的直接费

E ．仅发生费用中的管理费

三、名词解释（本大题共 5 小题，每小题 4 分，共分）

21．单务合同 22．要约 23．固定价格合

20

24．保留金 25．预付款担保

四、简答题（本大题共

分）

26．合同具有哪些法律特征？ 27．合同债权具有哪些特征？ 28．可撤销合同有哪些法律特征表现？ 29．由发包人承担责任的情况有哪几种方式？ 30．合同信息系统管理具有哪些特点？ 五、综合分析题（本大题共

共 30 分）

31．某工程在某次支付工程进度款额为

500 万元，合同

3 小题，每小题 10 分， 5 小题，每小题 5 分，共 25

规定可按 FIDIC 通用条款的调价公式进行调价，管理费和其 他费用不作调整，仅人工、材料、机械费可

5000 元，机械 500 元；调价的基本费用参照价格为人工 20 元，材料 4000 元，机械 500 元，试确定支付价款的综合 调整系数，并计算本次应支付的金额。

32．某工程工期络如图示

假设由于发包人原因 B工作延误 5 天，F 工作延误 6 天， 承包商提出工期索赔共

11 天，费用索赔每天 1000 元，共

11000 元。工程师接到索赔报告后应如何处置？

33．某工程合同总价 800 万元，其中包括利润 5%，公司

管理费 80 万元，现场管理费 150 万元，由于设计变更，新 增工程直接费 50 万元，合同约定利润不索赔，但管理费可 调整，试计算管理费应调整增加多少？

工程合同管理模拟试题 1 答案 一、单项选择题（在每小题的

4 个备选答案中，只有

1 个是正确的，请将所选的答案代号填入括号内，多选、选 错、不选，该题均无分，本大题共 共 15 分）

1C 2B 3C 4A 5A 6B 7C 8D 9A 10B 11A 12A 13B 14C 15D

二、多项选择题（在每小题的

5 个备选答案中，至少有 15 小题，每小题 1 分，

2个或 2个以上是正确的， 请将所选的答案代号填入括号内， 多选、少选、选错、不选，该题均无分，本大题共 每小题 2 分，共 10 分）

16CDE 17ACDE 18ACD 19ABD 20ABC

三、名词解释（本大题共 5 小题，每小题 4 分，共 20

分）

21．单务合同（ P2） 22．要约（ P11）

23．固定价格合同（ P33） 24．保留金（ P106） 25．预付款担保（ P204）

5 小题，

四、简答题（本大题共

分）

5 小题，每小题 5 分，共 25

26．合同具有哪些法律特征？（ P1） 27．合同债权具有哪些特征？（ P16） 28．可撤销合同有哪些法律特征表现？（

P22）

P57）

29．由发包人承担责任的情况有哪几种方式？（ 30．合同信息系统管理具有哪些特点？（ 五、综合分析题（本大题共

共 30 分）

31．解： PnabLnMnEcdn L0M0E0 Pn204000500 =

本次应付金额 =500× =725 万元 32．解

找出关键线路，确定工期

P241）

3 小题，每小题 10 分，

[9 ，④] B 和 F 工作均不在关键线路上，延期后，新的 计划如下：

[14 ，④] [11 ，②] 新的计划比原计划延长了 天

工程师应批准延长工期 4 天，费用 4000 元。 33．解

24-20=4

因包括利润为 800 万，设未包括利润的金额为 5%=800

X（1+5%）=800 20，⑧] ，⑧]

X X+X×